Eser Sözleşmelerinde Erken Dönme

Eser Sözleşmelerinde Erken Dönme Kısa Özet

Doktora tez konumuzu oluşturan "Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve İşi Gecikmeksizin Yürütme Borcuna Aykırılığın Sonuçları (TBK m. 473/I)"nın bugüne kadar tek başına bir tez olarak ele alınmamış olması ve özellikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin olarak pek çok noktanın aydınlatılması gerekliliği de eklenince, tezimizin hem mahkeme kararlarına hem de doktrine katkı sağlaması amacı, bizi bu konuda çalışmaya sevketmiştir.

Çalışmamız, borçlar ve eşya hukukunun pek çok temel noktasıyla ilgili hukuki sorunlara neden olması bakımından doktora tez konusu seçimimizde etkili olmuştur. Türk doktrini ve mahkeme kararlarının yanı sıra hükmün özellikle İsviçre doktrini ve konuya ilişkin mahkeme uygulamaları, hukukumuza katkı sağlayacağına inandığım bu çalışmanın oluşmasında yol gösterici olmuştur. Çalışmamızda konuyla ilgili olarak ileri sürülen görüşlerin derlenmesi ve tartışmalı olan hususlarda uygulamaya yardımcı olabilecek bir takım çözümlerin üretilmesi amaçlanmıştır